叶xx与河南xx通信工程有限公司、李xx建设工程施工合同纠纷

律师观点分析

1、简述案件详细情况

原告叶XX与被告河南XX公司（以下简称XX公司）、李XX建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月6日作出（2020）豫1625民初3668号民事判决书，原告叶XX不服，提起上诉，周口市中级人民法院于2021年2月4日作出（2020）豫16民终251号民事裁定书，裁定：一、撤销河南省郸城县人民法院（2020）豫1625民初3668号民事判决；二、本案发回河南省郸城县人民法院重审。后本院依法适用普通程序另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告叶XX及其委托诉讼代理人李XX、被告XX公司委托诉讼代理人李XX到庭参加诉讼，被告李XX经传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告叶XX向本院提出诉讼请求：1、要求被告返还原告保证金20万元及利息;2、要求被告支付原告材料款137500元及利息;3、要求被告支付原告工程款XXX元及利息;4、要求被告赔偿原告损失30万元。事实与理由：2019年7月16日，被告李XX与被告XX公司签订了内部承包协议，由李XX承包XX公司承建的“郸城城区域的通信管道工程”。2019年7月22日，被告李XX将工程承包给原告叶XX，约定：叶XX包工包料，预埋管由被告提供，费用由原告垫付，工程质保金20万元，工程量不少于50公里。原告2019年7月21日入场施工，陆续支付被告质保金20万元，材料款43万元。原告施工至2019年8月18日，建设单位通知立刻停工，由第三方施工单位进场施工。此时，原告才得知道被告XX公司已经退出。原告停工后，多次与建设单位协商要求继续施工，建设单位以原告不是承包人为由拒绝。原告见复工无望，即要求XX公司结算工程款、退还保证金，被告于2020年5月28日支付原告10万元保证金，余款被告XX公司以种种理由拒绝。原告无奈诉至法院，请求支持原告诉请。

2、判决结果：