济南某建设工程项目因发包人严重违约，施工企业被迫解除合同，但已完工程价款结算陷入僵局。侯法政律师介入后，通过明确合同解除后的结算规则，成功帮助施工企业收回已完工程款及相应损失。侯法政律师执业于上海市建纬（济南）律师事务所，建纬律师事务所成立于1992年，系我国首批专注于建设工程、房地产、自然资源与基础设施、不动产金融等城乡发展综合法律服务领域的专业化律师事务所，执业理念为“超前、务实、至诚、优质”。一、合同解除后的结算困境建设工程施工合同履行过程中，因发包人迟延支付工程款、迟延提供施工条件等原因，施工企业被迫解除合同的情形时有发生。济南某建设工程公司因发包人连续数月未付进度款，资金链断裂，被迫停工并解除合同。此时，工程尚未全部完工，已完部分如何计价？施工企业投入的材料、机械、人工如何补偿？损失如何计算？双方争议巨大。二、合同解除后的结算规则侯法政律师接受委托后，对合同解除的原因、已完工程量、投入成本等进行全面梳理。律师指出：建设工程施工合同解除后，已完工程价款的结算应区分不同情形。若工程已完工部分质量合格，承包人有权主张相应工程价款；计价方式可参照合同约定，也可通过司法鉴定确定。同时，因发包人违约导致合同解除的，承包人还可主张停工损失、机械设备闲置损失、材料积压损失、预期利润损失等。律师重点收集已完工程量确认单、材料进场记录、机械台班记录、停工损失证据等。三、律师的诉讼策略侯法政律师向济南某法院提起诉讼，主张发包人支付已完工程款及违约损失。诉讼中，律师申请对已完工程量及造价进行司法鉴定，确保计价客观公正。针对发包人提出的“工程未完工、不具备结算条件”抗辩，律师援引法律规定，论证合同解除不影响已完工程价款的结算请求权。针对损失赔偿，律师逐项举证：停工期间的工人工资、机械租赁费、材料仓储费、项目管理费等，并主张预期利润损失。四、案件结果与专业建议济南某法院经审理，认定发包人迟延支付工程款构成根本违约，施工企业有权解除合同，判决发包人支付已完工程款及停工损失、预期利润损失等。侯法政律师提示：建设工程合同解除时，施工企业应注意：第一，解除原因必须合法，建议通过律师审查后再行使解除权；第二，及时固定已完成工程量，申请公证或第三方见证；第三，全面收集损失证据，避免遗漏索赔项目；第四，合同解除后仍应履行工程移交、资料移交等附随义务。
