刘于俊律师
刘于俊律师
华律网对所有展示的律师实行严格的 四重认证,确保真实可靠:
1)实名与人脸识别:律师本人需完成实名验证及人脸比对;2)执业证照核验:上传的执业证照片经人工与系统双重审核;3)官方执业信息核验:通过官方渠道对其执业证号进行核实;4)手机号验证:绑定手机号并通过验证码完成本人校验。
广东-深圳专职律师
18820225284

服务地区:全国

咨询我
08:00-21:59

【商事-建设工程合同纠纷】建设工程造价鉴定确认争议金额促成调解结案

发布者:刘于俊律师 时间:2024年06月24日 2806人看过 举报

2024-06-24

律师观点分析

一、基本案情 :2020年12月18日,原告江苏某建设公司与被告徐州某公司签订《建设工程施工合同》,约定被告生产基地建设工程由原告承建,合同期限工期半年,总价款暂定2675万元,包工包料。合同签订后,原告进行施工,因被告未按照合同约定支付工程进度款,原告多次追要无果,该工程停工,给原告造成重大经济损失,原告起诉至法院,要求被告支付原告工程款451万多及逾期利息,误工费62万多,租赁塔吊损失费4万多,支付租赁钢管、扣件损失费10万多、支付钢结构材料及加工损失费26万多,支付临时设施损失费25万多。诉求金额共计600万左右。

二、办案经过 刘于俊律师承办建设工程合同纠纷,接受被告当事人委托代理本案。双方对于合同的效力、施工的事实及进程均没有异议,双方争议最大的问题在于已经完成的工程量应支付的金额,鉴于原告并无双方确认结算的金额,所做的账目均为单方出具,本案最终经过两轮的造价鉴定确定了最终的金额,比原告所主张的工程款少了将近100多万元。在庭审中针对原告提出的各项损失证据,我方提出质证意见,在真实性及关联性上提出疑点,最终经过多次的谈判,以调解结案,在最快的时间内确定了双方争议的金额。

三、案件结案:双方调解,原被告双方的建设工程施工合同解除,被告向原告支付共计340万结案,该结果比原告主张的诉求金额少了将近260万,被告对此代理案件结果表示满意。


刘于俊律师,广东天梭律师事务所专职律师,法律硕士(全日制),毕业于内蒙古大学。执业多年,深耕民商事及刑事领域,以专业、尽... 查看详细 >>
  • 执业地区:广东-深圳
  • 执业单位:广东天梭律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:1440320********32
  • 擅长领域:刑事辩护、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭、劳动纠纷
广东天梭律师事务所
1440320********32 刑事辩护、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭、劳动纠纷