侯法政律师
济南某建设工程施工合同因发包人严重违约而解除，双方就已完工程价款结算产生重大争议。律师通过准确适用法律规则，成功为承包人争取到已完工程全部价款及预期利润损失赔偿。该案对处理合同解除后的结算问题具有重要参考价值。
一、合同解除的事实与原因
承包人济南某建筑公司与发包人签订建设工程施工合同，承建某酒店项目。施工过程中，发包人多次迟延支付进度款，累计拖欠达四百万元，导致承包人无法正常采购材料及支付工资。承包人多次催告无果后，依据合同约定及法律规定解除合同并要求结算已完工程价款。发包人主张合同解除后应按实结算已完工程量，拒绝支付预期利润及停工损失。承包人委托上海市建纬（济南）律师事务所侯法政律师团队维权。
二、合同解除后结算规则的法律适用
律师团队分析认为，建设工程施工合同解除后的价款结算应当遵循以下规则：一是已完工程质量合格的，发包人应当支付相应工程价款；二是价款数额可以参照合同约定计价标准计算，也可以委托造价鉴定；三是因发包人违约导致合同解除的，承包人还可以主张预期利润损失、停工损失等违约赔偿。
本案中，律师团队主张按照合同约定的计价标准计算已完工程价款，同时主张因发包人违约导致合同解除，承包人丧失了履行完毕可获得的预期利润，发包人应当予以赔偿。
三、造价鉴定与损失计算
为确定已完工程价款及损失数额，律师团队申请法院委托造价咨询机构进行鉴定。鉴定内容包括：已完工程量及价款、合同解除时的停工损失、未履行部分的预期利润。律师团队全程参与鉴定过程，对鉴定依据、取费标准、工程量计算等提出专业意见，确保鉴定结论客观公正。
同时，律师团队提交了停工期间的人员工资发放表、设备租赁费支付凭证、材料采购合同及违约金支付凭证等，证明停工损失的实际发生。
四、裁判结果与规则确认
经济南某法院审理，认定发包人迟延支付工程款构成根本违约，承包人有权解除合同。已完工程质量合格，发包人应当支付已完工程价款。同时，支持了承包人主张的预期利润损失及合理停工损失。最终判决发包人支付已完工程价款、预期利润损失、停工损失合计五百余万元。
本案启示建设工程承包人：一是发包人迟延付款时应当及时催告并保留证据，经催告后在合理期限内仍未履行的，可以解除合同；二是合同解除后应当及时申请造价鉴定，固定已完工程量及价款；三是因对方违约解除合同的，不要忘记主张预期利润损失等赔偿。
建纬律师事务所系我国首批专注于建设工程、房地产等领域的专业化律师事务所，侯法政律师在建设工程合同解除、违约责任认定、造价鉴定等领域具有丰富实务经验，秉持“超前、务实、至诚、优质”的服务理念为建设工程企业提供专业法律服务。