广州装修工程有增加工程量，还能主张逾期竣工吗？
咨询电话： ，张静律师解答：如装修合同对增加工程量后的完工期有约定才可以，如无约定，则不能再主张逾期竣工的违约金。
判决书节选：
至于艺某公司、薛某抗辩称邓某存在逾期竣工的违约情形，由于艺某公司、薛某确认存在增加工程，但双方对于增加工程的工期未作出明确约定，其主张邓某逾期竣工依据不足，法院对其抗辩意见不予采纳。
广州装修工程有增加工程量，还能主张逾期竣工吗？
咨询电话： ，张静律师解答：如装修合同对增加工程量后的完工期有约定才可以，如无约定，则不能再主张逾期竣工的违约金。
判决书节选：
至于艺某公司、薛某抗辩称邓某存在逾期竣工的违约情形，由于艺某公司、薛某确认存在增加工程，但双方对于增加工程的工期未作出明确约定，其主张邓某逾期竣工依据不足，法院对其抗辩意见不予采纳。
1270人看过主播纠纷第70讲：专骗年轻主播的MCN公司，
1669人看过不当得利第36讲：熟人间频繁转账，写了结算的
262人看过不当得利第27讲：民间借贷纠纷中未认定的款项
312人看过租赁纠纷113讲：商铺欠租被强行锁门了，能索
258人看过投资纠纷177讲：合伙人同意退款，能直接起诉
