张静律师网

受人之托 忠人之事

IP属地:广东
张静律师 房产纠纷、合同纠纷、婚姻家庭、离婚、继承

张静律师

1946897801@qq.com 07:00-23:00
广东合拓(南沙)律师事务所
  • 服务地区:广东

  • 主攻方向:房产纠纷

  • 服务时间:07:00-23:00

  • 执业律所:广东合拓(南沙)律师事务所

在线咨询 收藏 0人关注

法律咨询热线|

18078803465点击查看

打印此页返回列表

广州增城区装修合同纠纷律师,如何证明装修公司逾期完工

2022-03-31

发布者:张静律师|时间:2022年03月31日|分类:律师随笔 |634人看过举报


广州装修合同纠纷中,如何证明装修公司逾期完工?

咨询电话: ,张静律师解答:以合同约定的工期计算为准。如下面这个案件,装修合同约定工期从拿到装修许可证起120天。后业主主张装修公司逾期完工,比提供了装修许可证。但装修公司提供微信聊天证据,证明拿到证后过了12天才开工。最终法院认为,还是以拿到许可证的时间算。

判决书节选:

关于是否存在逾期施工的问题,法院认为:《室内装修设计合同书》约定,工程期限为装修许可证下达算起120个工作日。张某提供了《装修许可证》以证明《装修许可证》的下达日期为2017726日,并主张以此日期为工期起算日;华某公司则提供了微信聊天记录,以证明实际开工日期为201788日。法院认为,张某提供的《装修许可证》显示的装修期限是自2017726日起算,予以采信。而华某公司提供的微信聊天记录的内容并不能证明《装修许可证》的下发时间,其抗辩缺乏依据,不予采纳。因此,根据《室内装修设计合同书》约定,案涉房屋装修工程的期限以《装修许可证》下达日期(2017726日)起算120个工作日,即施工期限至2018117日止。华某公司抗辩称由于物业管理公司验收及张某更改装修方案而导致工期延误,但其提供的证据并不足以证明上述主张,而且,相关的验收并非合同约定的工期顺延理由,因此,上述抗辩亦缺乏依据,不予采纳。而根据已查明的事实可知,直至201827日即华某公司撤离案涉房屋之日止,华某公司仍未完成装修施工,该行为已违反了合同约定。


收藏
在线咨询

律师号码归属地:广东 广州

点击查看完整号码 18078803465

相关阅读

  • 全站访问量

    4484547

  • 昨日访问量

    2552

技术支持:华律网 - 版权所有:张静律师

Copyright©2004-2026 ICP备案号:蜀ICP备05003493号

免责声明:以上所展示的会员介绍、亲办案例等信息,由会员律师提供;内容的真实性、准确性和合法性由其本人负责,华律网对此不承担任何责任。

华律网提示:本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向华律网投诉入口反馈,有害信息举报