建设工程施工合同纠纷

律师观点分析

·案件信息：

·案由：建设工程施工合同纠纷

·原告：徐州XXXX科技有限公司，住所地徐州市铜山区

·法定代表人魏X，委托诉讼代理人苗XX，徐州市铜山区张集法律服务所法律工作者

·被告：XXXX有限公司，住所地江苏省泰兴市，法定代表人倪XX

·委托诉讼代理人齐X，江苏XX律师；

·丁XX，男，1968年10月13日出生，汉族，居民身份证号码{身份信息}，住江苏省泰兴市泰兴XX

·立案时间：2023年5月9日

·审理程序：依法适用普通程序，公开开庭进行审理

·原告诉讼请求：

·二被告给付工程款7万元、利息5000元，合计75000元；

·被告承担诉讼费用。

·事实和理由：

·2018年10月29日，被告XXXX公司与原告签订《外墙乳胶漆施工合同》，被告丁XX以签约代表身份签字，合同约定被告将徐州******电梯道吊顶面和墙角面以包工包料的形式发包给原告施工。

·原告依约履行施工完毕，被告验收并使用，但对于工程价款，被告只给付部分，尚欠7万元，经多次催要，两被告相互推诿，遂提起诉讼。

·被告XXXX公司辩称：

·对欠付的工程款金额不认可，2020年1月10日原告的业务经理张XX与被告项目经理朱X签订结算单，确认案涉工程款总结算价款为266880元，已支付235000元，剩余工程价款31880元。2020年1月21日，被告的项目负责人丁XX向原告的指定收款人张XX支付案涉工程款17000元，目前欠付的工程款金额为14880元。

·对利息5000元不认可，双方合同中没有约定利息，原告主张的利息没有约定和法定依据。

·丁XX是被告公司的项目负责人，其签署合同的行为属于职务行为。

·被告丁XX未到庭，视为放弃答辩、举证、质证等诉讼权利。

·证据及事实认定：

·2018年10月29日，被告XXXX公司（被告丁XX为签约代表）与原告XXXX公司（张XX为签约代表）签订《外墙乳胶漆施工合同》，约定由XXXX公司以包工包料形式承包徐州保利合景XX电梯和走道吊顶面和墙面的涂料施工；每平方米22元，总面积约12000平方米，共5栋，暂定价为264000元，结算以实际施工面积为准；每两栋楼完工后，甲方（XXXX公司）向乙方（XXXX公司）付80%，甲方验收后20天内再付15%，5%作为质保金，五栋结束后一年内把质保金付清。

·2020年1月，原告的业务经理张XX与被告XXXX公司的项目经理朱X签订《结算单》，主要内容为：“徐州合利35#地块C区项目一标段精装修工程油漆班组工作量13344平方，单价20元/㎡，总计266880元，已支付235000元，剩余31880元于2020年1月24日前付清。”

·原告向XXXX公司出具《收款委托书》，确认委托张XX代表原告公司进行收款。2019年2月3日朱X向张XX微信转账15000元，4月4日丁XX向张XX建行转账3万元，4月20日丁XX向张XX建行转账45000元，6月22日丁XX向张XX建行转账3万元，7月5日丁XX向张XX建行转账5000元，7月19日丁XX向张XX建行转账1万元，8月27日丁XX向张XX建行转账10万元，2020年1月21日丁XX向张XX建行转账17000元，以上合计人民币252000元。

·XXXX公司提供的转账明细显示2019年2月至8月合计付款已为235000元，与结算单载明的已付款数额相吻合，可以认定2020年1月21日支付的17000元是在出具结算单之后的付款，至本案法庭辩论结束前的付款合计应为252000元，实际欠付款数额应为266880元 - 252000元 = 14880元。

·法院认为：

·当事人应当按照约定履行合同义务，否则应承担违约责任；当事人对自己的主张或反驳对方的主张有责任提供证据予以证实。

·原告XXXX公司与被告XXXX公司之间存在建设工程施工合同关系，双方代表于2020年1月签订的《结算单》是对双方合同权利义务的最终确认，应据此主张权利、履行义务。

·对于案涉工程的总价款，双方在结算单中予以确认，具有最终拘束力，现XXXX公司又按原合同单价重新计算总价款，进而在此基础上主张欠付款数额，没有事实和法律依据，不予支持。

·XXXX公司未按结算单约定的日期付清款项，XXXX公司有权主张逾期利息，以14880元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，自2020年1月25日计算至实际付清之日止，不超过原告主张的5000元。

·被告丁XX系被告XXXX公司的项目负责人，在本案中不应承担责任。

·判决结果：

·被告XXXX有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐州XXXX科技有限公司一次性支付工程款人民币14880元及利息（以14880元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，自2020年1月25日计算至实际付清之日止，在本案中予以支付的上限为5000元）；

·驳回原告的其他诉讼请求。

·义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

·案件受理费1675元由被告XXXX公司承担250元，由原告承担1425元。

·上诉事项：

·如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。