周一帆律师
摘要：发包方拖欠数亿工程款导致项目停工，更棘手的是——项目公司只是房企庞杂股权体系中的末梢环节，账上无钱、名下无产，即便胜诉也可能只是一纸空文。广州建设工程专业律师周一帆律师接受委托后，逐层穿透四级全资控股股权架构，成功举证顶层集团公司主导招标、签约、资金管控的事实，法院最终判令四家被告连带清偿超7.4亿工程款、千万级停工损失及上亿违约金，同时确认工程价款优先受偿权。
巨额工程款被拖欠，项目公司却是“空壳”
中国某工程局有限公司与云南某地产开发有限公司签订系列施工合同，承接某文旅城住宅、展示区及市政道路配套工程。施工期间，承包方累计完成数亿元产值，但发包方因资金链断裂长期拖欠进度款，同时存在工作面延期移交、甲供材料滞后等多项违约行为，项目被迫停工。
然而真正的困境在于：欠款的项目公司只是房企庞大股权体系中的末端环节——某文旅集团有限公司→昆明某文旅运营公司→昆明某旅游开发公司→云南某地产开发有限公司，四层全资控股，层层隔离。项目公司账上无钱、名下无产，即便胜诉，执行可能也是一场空。发包方利用多层法人架构隔离债务，是建工领域最令施工企业头疼的难题之一。
周一帆律师破局：四级股权全链条穿透
作为累计代理案件标的额超过百亿元、长期为国有企业提供法律服务的建工领域资深律师，周一帆律师对大型房企的股权架构和债务隔离手段有着深刻理解。
逐层溯源，搭建完整股权图谱。 周一帆律师通过调取工商登记档案、股权穿透信息，完整梳理出四级控股链条，覆盖从项目公司到顶层集团公司的全部层级。
多维度举证人格混同。 除了股权关联，周一帆律师同步收集了各关联公司核心人员交叉任职、经营地址重合、业务范围重叠、资金往来混同等证据，形成体系化的混同证据链。同时查明：顶层集团公司全程主导招标、指定签约主体、安排关联公司开具商票、统筹项目运营——各关联公司存在高度控制、业务混同、资金混同的完整事实。
精准适用法律规则。 结合《公司法》人格否认制度，周一帆律师重点论证各层级控股公司过度支配、操控项目公司，利用多层法人架构逃避巨额工程款债务，应当对全部债务承担连带清偿责任。同时，针对发包方恶意拖延结算、拒不确认停工损失的问题，依法申请司法鉴定固定债权金额。
结果：7.4亿工程款+千万停工损失+上亿违约金全额落地
云南省昆明市中级人民法院全面采纳周一帆律师的代理观点：确认解除全部施工合同及补充协议；判令项目公司支付工程欠款7.44亿余元；赔偿停窝工经济损失1135万余元；支付逾期违约金1.18亿余元（并继续计付至清偿之日）；三家上级关联控股公司对全部债务承担连带清偿责任——成功实现四级股权完整穿透；确认在7.3亿余元范围内对住宅及展示区工程折价、拍卖价款享有优先受偿权；全部诉讼成本由被告承担。
周一帆律师核心提示：针对房企典型的多层全资控股架构，可通过举证顶层公司主导招标、签约、资金管控等事实，结合股权全资控股关系，依法否定法人独立人格。市政公益类工程虽无法优先受偿，但住宅、商业等经营性工程可依法主张，精准区分方能实现保障最大化。