律师观点分析

一、案件概述

某地设备制造企业（上诉人）与封头加工企业（被上诉人）签订封头加工承揽合同，约定承揽方加工 22 件特种封头，总加工价款 148 万元。合同履约中定作方 2019 年 6 月通知承揽方暂停加工，承揽方后续发函确认接暂停通知、阶段性完工加工费合计 79.64 万元，仅部分产品完成交货。后续双方因加工费结算、货物交付、仓储费用产生纠纷，加工企业起诉主张全额 148 万元货款、逾期利息及 30 万元仓储费，一审法院判令定作方全额付款并承担 8 万元仓储费；定作方不服委托陶志胜律师提起上诉。

二、陶志胜律师办案策略与过程

陶志胜律师围绕核心事实选定举证抗辩思路：

1. 锚定己方关键书证：抓取承揽方自行出具的联络函作为核心证据，该函系承揽方自行书面确认收到停工通知、停工节点加工总量与费用，以此证明承揽方接到停工指令后理应停止生产，无权主张全部合同价款；

2. 紧扣承揽法律规则抗辩：援引民法典承揽合同相关规定，定作人享有停工、解约权利，承揽人接到停工通知后擅自续产产生的成本无权转嫁；同时依据合同先后履行约定，主张对方未交付剩余货品、质检资料、全额发票，定作人享有履行抗辩权；

3. 分层拆分诉讼诉求抗辩：区分已交货和未生产货品，已交付货物据实核算加工费，未完工部分主张不予计费，针对仓储费提出承揽方怠于提货、未提存减损应自负大部分损失的抗辩观点。庭审中围绕上述证据与法律逻辑展开辩论，反驳一审全额判付货款的裁判逻辑。

三、案件结果

二审改判：维持一审 8 万元仓储费、驳回原告诉求其余部分的判项；加工款由一审 148 万元调整为 34.82 万元，利息基数同步变更，按同业拆借一年期 LPR 自 2019 年 12 月 10 日起计息；剩余未完工封头、发票及配套资料事宜，待合同恢复履行或解除清算后另行处理；一、二审诉讼费重新分摊，大幅降低定作方经济给付成本。

四、案件启示

1. 商事往来中单方出具的函件、对账文书具备法律效力，留存对方自认书面材料是商事纠纷关键胜诉筹码；

2. 承揽合同履约，定作人发出停工通知务必留存送达凭证，承揽方收到停工指令后不得私自继续加工，避免货款争议；

3. 合同暂停履行未解除时，未完成的合同义务不宜提前主张全款，后续争议可另行协商或诉讼。