花蕾律师
花蕾律师
华律网对所有展示的律师实行严格的 四重认证,确保真实可靠:
1)实名与人脸识别:律师本人需完成实名验证及人脸比对;2)执业证照核验:上传的执业证照片经人工与系统双重审核;3)官方执业信息核验:通过官方渠道对其执业证号进行核实;4)手机号验证:绑定手机号并通过验证码完成本人校验。
江苏-盐城执业17年
执业年限17
18605157233查看服务地区

服务地区:南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云...

咨询我
09:00-21:59

无书面合同、村委拖欠基建工程款,专业建设工程纠纷律师代理全额回款成功案例

发布者:花蕾律师 时间:2026年06月22日 31人看过 举报

2026-06-22

律师观点分析

案件背景
当事人承接辖区村委会村内道路、排水、涵洞等乡村零星基建工程,所有施工项目全部完工并交付村委投入使用多年。双方仅达成口头施工约定,未签署正式建设工程施工合同,也未出具官方结算审计单。工程交付后,发包方长期拖延支付工程款,多次沟通均以无正规结算、施工方无资质、起诉超过诉讼时效为由拒绝付款。当事人多次自行协商无果,委托本所专业建设工程纠纷律师代理诉讼维权。
律师办案核心工作(突出专业优势)

瑕疵证据系统化补强,搭建完整举证链条
本案最大难点是缺失书面施工合同与正式结算报告。代理律师深耕建设工程纠纷多年,熟悉涉农基建案件证据特点,指导当事人梳理留存十余年原始手写施工台账、工程量明细,逐一对接历任村委项目负责人,固定多份书面证人说明,将零散间接证据整合闭环,完整佐证施工事实、工程量、总欠款金额,彻底化解发包方 “无结算不付款” 抗辩。
精准适用建工司法解释,击破合同无效拒付工程款抗辩
对方以施工方无建筑资质、口头协议无效作为核心拒付理由。律师精准援引最高人民法院建设工程司法解释裁判规则,清晰向法院论证:建设工程合同虽因资质瑕疵无效,但工程已完工、长期实际投入使用,等同于验收合格,发包方依法必须足额支付工程价款,该代理意见完整被法院采纳。
拆解诉讼时效法律逻辑,驳回时效抗辩主张
发包方当庭提出诉讼时效届满抗辩。办案律师梳理多年催款沟通记录、村委内部协商记录,厘清双方从未约定明确付款期限、当事人持续主张债权的完整事实,从法律层面论证本案诉讼时效未届满,法院全部采信我方观点,驳回对方时效抗辩。
追加主张逾期资金占用利息,全面挽回当事人损失
代理过程中,律师主动提醒当事人除工程款本金外,可同步主张逾期付款利息。结合法律规定,明确利息起算时间、计息标准,主张按照全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率计算资金占用损失,法院判决支持该项全部诉求,不止追回本金,同时弥补当事人多年资金占用损失。
深耕基层涉农工程纠纷,熟悉村委类主体裁判尺度
团队长期处理乡镇、村委会基建工程欠款类案件,熟悉基层法院涉农工程案件裁判思路,针对性调整诉讼思路、庭审辩论逻辑,精准预判对方全部抗辩点,提前做好完整应对方案,大幅提升案件胜诉概率。

法院裁判结果
法院全面采纳我方代理意见,判决发包方村委会十日内全额支付全部欠付工程款;同时以欠付工程款为基数,自起诉之日起按照同期 LPR 标准支付逾期付款利息;案件全部诉讼费用由发包方承担,当事人全额回款。
专业律师办案总结

农村道路、排水、农田基建等小额零星工程,即便没有书面施工合同、正式结算单,只要保留原始施工记录、项目经手人证言、工程投入使用凭证,均可通过诉讼追回工程款;
施工方无资质不代表拿不到工程款,工程实际交付使用是索要价款的核心法定依据,无需担心合同无效无法维权;
工程款拖欠纠纷不要盲目私下协商拖延时间,专业建工律师可通过证据补强、法律规则适用,规避诉讼时效、证据不足等法律风险;
工程款维权除本金外,逾期利息属于法定可主张权益,专业律师会完整梳理全部可主张款项,最大化维护施工方财产权益;
面对村委会、乡镇集体单位拖欠工程款,建议委托专注建设工程合同纠纷律师处理,此类案件存在特殊裁判规则,普通民事维权容易遗漏关键法律要点、错失胜诉机会。

花蕾律师,南京工业大学法学本科毕业,2007 年顺利通过国家司法考试,自 2009 年正式执业至今,深耕法律服务领域 1... 查看详细 >>
  • 执业地区:江苏-盐城
  • 执业单位:江苏煜衡律师事务所
  • 执业证号:1320920********36
  • 擅长领域:合同纠纷、劳动纠纷、婚姻家庭、交通事故
江苏煜衡律师事务所
1320920********36 合同纠纷、劳动纠纷、婚姻家庭、交通事故