案件描述

民事代理词

尊敬的审判长、审判员：

贵院受理的广东XX门业有限公司与福建XX建设工程有限公司、郑州XX房地产开发有限公司钢质防火门采购合同纠纷一案，河南XX律师事务所受被告的委托，并指派我作为代理人。经过对本案事实深入、细致的了解，依据我国法律的规定，现提出以下代理意见：

一、原告诉称其已履行部分价款共计为927652元，被告尚欠593652元于法无据。

原告诉称已履行合同义务价款927652元，被告尚欠593652元没有任何依据，主要基于如下三点：。(1)原告诉称已履行合同义务价款2194301元，主要依据是《材料验收单》和《情况一览表》，但依据双方所签订的《钢质防火门采购合同》第四条第2款的规定，结算单价按合同确定的价格执行，以甲乙双方相关部门负责人签字确认的实际制作尺寸按实结算，产品实际数量已竣工图纸及相关技术资料为准，实际工程量±签证×综合单价，按实结算，《材料验收单》只有少部分经双方相关部门负责人签字，不能证明已履行合同总价款，《情况一览表》只是原告单方计算、提供，没有任何依据。(2)已履行合同总价款是合格的防火门经安装、验收后的价款，此外还包括质保金，原告提供的防火门大多数既没有厂家标牌，也没用合格证，并且许多是原告逾期撤离后我方委托第三方安装，另外质保金要待质保期满无任何相关责任后才能支付，原告直接用已履行合同总价款减去已支付款要求支付1380301元的欠款于法无据。(3)《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条规定，对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任，本案中，原告无法提供足够的证据证明已履行合同义务价款2194301元，被告尚欠1380301元，因此，原告的主张没有任何依据。

二、原告已履行部分不符合合同约定，并没有履行完毕全部合同义务。

原、被告双方所签订的《钢质防火门采购合同》第一、二、五、六、七、九、十一、十七条对原告提供的产品、工程质量、产品质量、技术标准、图纸、包装标准、产品(工程)验收标准及保修(质)等都做出了详细的规定，但原告提供的防火门绝大多数既没有厂家标牌，也没用合格证及其他，根本无法证明是由原告提供、安装，并且其质量问题更得不到保证，一旦发生产品质量问题、工程问题或侵权，被告根本得不到任何的保障。因此，已履行部分不符合双方约定，原告并未履行完毕自己全部合同义务。

三、原告先行违约，并存在严重的逾期违约行为。

针对原告的先行违约行为，被告做出了让步双方又签订了《钢质防火门采购合同》补充协议规定，B区6#—8#楼应于2011年7月25日前安装完毕，C区1#—6#楼及裙楼应于2011年7月20日安装完毕，但原告还是不能完成供货安装任务，有以下证据可以佐证：(1)解除合同通知书、邮递凭证及回执，针对原告的逾期违约行为，被告依据《合同》的规定于2011年8月9日向原告发出解除合同通知书。(2)与第三人签订的《防火门安装协议》，针对原告的逾期违约行为，被告迫于交房时间的限制，向原告发出《解除合同通知书》，又另行委托第三方进行安装。(3)有监理单位盖章的《工作联系单》，证明原告安装的防火门存在工程质量问题，没有按期完成任务。(4)鉴定机构出具的《鉴定意见书》，证明原告提供和安装的防火门存在质量问题和工程质量问题，至今还没有完成合同义务。

四、被反诉人违反合同的规定应支付违约金及罚款。

依据合同十八条的规定，乙方(被上诉人)逾期竣工、交工的，逾期超过5日，甲方(反诉人)有权解除合同并要求其支付违约金。存在产品质量问题和工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方(被上诉人)应支付违约金。另外，依据补充协议的规定，乙方(被上诉人)未按照约定工期供货及安装，乙方(被上诉人)应向甲方(反诉人)支付罚款。

综上所述，代理人认为，原告严重歪曲事实，并已违反双方之间的合同约定，应当承担相应的违约责任，请求法官做出公正的判决，维护我方当事人的合法权益。

代理律师：XXX

2012年6月15日