王雪美律师
王雪美律师
安徽-淮北专职律师
查看服务地区

咨询我

工期延误违约责任是怎样认定处理的

作者:王雪美律师时间:2023年04月14日分类:律师随笔浏览:756次举报

?

  在所遇到的建设工程合同纠纷类型案件中,工期延误是产生争议的常见情形。工期指一项工程完工的时间限制。施工工期是建筑企业重要的核算指标之一。工期的长短直接影响建筑企业的经济效益,并关系到国民经济新增生产能力动用计划的完成和经济效益的发挥。

 对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。

  施工工期延误,如果是施工方违约造成,发包方可以要求赔偿,索赔费用包括窝工费、材料保管费等,并要求施工方抓紧施工,缩短延误的工期。对于承包人来说,就是在发包人过错的情形下,顺延工期,以减轻工期压力,避免承担工期违约金,获得因发包人原因顺延工期而额外增加的费用。

  律师补充:

  工期索赔,是发包人和承包人行使自身权利的行为,双方可以相互索赔,但必须有正当索赔理由,必须具有证据。没有证据,证据不足,承包人则无法举证证明自身索赔的理由的正当性,无法举证证明自己的工期损失。双方已就延误工期问题达成合意,发包人无权追究承包人该期间的工期延误责任。

  【法律依据】

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》

  第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

  当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。





【免责声明】

本人对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的真实可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供普法参考。

【版权声明】

文章来源于网络,版权归原作者所有,仅供学习交流使用,禁止用于商业用途,如遇侵权,请及时与我联系删除,谢谢。


王雪美,毕业于安徽大学,执业于安徽启宇律师事务所,擅长交通事故、借款纠纷、婚姻家庭、合同纠纷、遗产继承、劳动纠纷、工伤赔... 查看详细 >>
  • 执业地区:安徽-淮北
  • 执业单位:安徽启宇律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:1340620********12
  • 擅长领域:工程建筑、法律顾问、合同纠纷、医疗纠纷、交通事故