江海俊律师团队律师

  • 执业资质:1340119**********

  • 执业机构:安徽金亚太律师事务所

  • 擅长领域:合同纠纷债权债务离婚劳动纠纷拆迁安置

打印此页返回列表

我方胜诉!法院判决发包人赔偿承包人材料上涨差价损失

发布者:江海俊律师团队律师|时间:2019年11月08日|分类:人身损害 |653人看过


一、基本案情
      2009年7月14日,S公司通过招投标取得某项目绿化工程的施工。2009年7月19日S公司与发包单位签订了《建设工程施工合同》,其中约定了工程名称、工程地点、工程内容、工程价款(总价包干)、付款方式等双方权利、义务。其中合同明确约定,S公司已经充分考虑到市场价格因素,合同签订后,不予调整材料价格。
       2009年9月底工程开工,由于施工用地征用及拆迁等原因一直无法正常施工,S公司直至2013年7月才陆续进行绿化施工,直至2015年8月才完成了项目施工,工期延期6年之久,期间绿化材料价格大幅上涨,导致S公司实际投入比合同价款高了近300万元。

二、办案思路
       当事人带着基本资料找到江海俊建筑地产团队,江海俊建筑地产团队通过开会讨论,充分分析案件基本法律关系后,得出以下结论结论:工程的延期是由于发包单位迟迟不能交付具备施工条件的建设用地造成,使原本应在2009年底就能施工完毕的工程项目拖延长达六年之久,导致绿化主材价格大幅度上涨。虽然本案《建设工程施工合同》中明确约定了,材料价格上涨风险由S公司自行承担,但是从合同法违约责任相关规定来看,因发包单位违约而造成的损失,发包单位应当进行赔偿。
       案件确定办案思路后,江海俊建筑地产团队立即着手协助当事人搜集相关案件证据,包括因发包单位原因迟延交付具有施工条件场地的相关证据,以及给S公司造成损失的相关证据。

三、裁判结果
       在江海俊建筑地产团队努力下,本案一审经肥东县人民法院审理后判决发包单位赔偿S公司285万元及相应利息,后发包单位上诉至合肥市中级人民法院,二审经开庭,维持原判。


0 收藏

相关阅读

免责声明:以上所展示的会员介绍、亲办案例等信息,由会员律师提供;内容的真实性、准确性和合法性由其本人负责,华律网对此不承担任何责任。