内部承包协议

                             签约地：       

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经友好协商订立本协议。

一、甲将通过内部经营管理承包方式将                 工程承包给乙方，承包期间为：  年，即   年  月  日起至   年  月  日止。

二、在乙方承包期间，甲方对乙方的施工质量、施工安全负有管理责任，乙方按合同总工程款的   %向甲方缴纳管理费。

三、在乙方承包期间，甲方按合同总工程款的    %代扣代缴税金。

四、甲方为乙方及乙方的雇佣人员缴纳意外伤害保险，保额为医疗费最高   万，伤亡或伤残最高  万元（具体理赔数额，以保险公司核定为准）。

五、缴纳意外伤害保险的投保费由乙方承担，支付方式为：甲方先行垫付，在第一次拨付工程款时扣除，扣除经比例为：按乙方施工工程的建筑面积每平米    元计算。

六、根据2019年3月1日生效的《建筑工人实名制管理办法（试行）》规定，如需要为建筑工人缴纳各项社会保险的费用由乙方承担，甲方在支付工程款时按社会保险机构、或税务机关实收数额进行扣除。

七、在工程施工期间、如有工人受伤，超出所有保险赔付范围之外的赔偿均由乙方承担。

八、乙方向甲方领取工程款时，甲方按比例扣除上述所有由乙方承担的费用后，将工程款支付给乙方或乙方指定的代收人        ，代收人需向甲方出具身份证复印件及收条（节假日、特殊情在况除外）。

九、甲方权利及义务

（一）乙方施工期间所需的电源，运输工具、机械设备、材料、脚手架、施工图纸等一切必要的劳动条件和劳动工具由置甲方提供。

（二）如因乙方拖欠雇佣人员的工资，发生上访、聚众闹事等行为，给甲方造成不良影响，甲方有权对乙方进行每人2000元-5000元的罚款（视情节轻重）。

（三）、如乙方怠于解决施工过程中发生的停工，返工和拖欠人工工资，发生工伤事故等所引起的一切经济纠纷，导致甲方承担连带责任，甲方有权扣留乙方工程款解决和处理上述问题。

（四）、乙方需接受甲方监督检查，如发现重大安全、质量隐患，乙方必须及时整改，排除隐患，保证安全生产，做到预防为主，安全第一。

十、乙方的权利及义务

（一）、乙方承包经营期间，必须严格依法办理所雇佣人员的各种手续，特殊岗位要持证上岗。

（二）、乙方在施工过程中发生的停工，返工和拖欠人工工资，发生工伤事故等所引起的一切经济纠纷，均由乙方负责。

（三）承包经营期间，乙方必须严格执行甲方与发包方签订的施工合同条款，如出现施工质量不合格、工期延误等问题，需要赔偿损失的，由乙方自行承担。

十一、违约责任

（一）一切因乙方原因给甲方企业造成的损失均由乙方承担，甲方有权在乙方未拨付的工程款内扣留。

（二）上述损失包括但不限于给甲方企业造成的名誉损失、经济损失等。

十二、合同解除

（一）双方协商一致可以解除合同。

（二）承包期满，双方无任何债权债务后自动解除。

十三、本协议未尽事宜，双方可另行协商达成补充协议，协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院起诉，并由败诉方承担另一方因诉讼产生的律师费、交通费等一切费用。

十四、如发生争议后、甲、乙双方任何一方失联，导致受诉法院无法送达各类法律文书的情况下，以协议签订时记载的联系地址为送达地址。

十五、本协议一式贰份，双方各执壹份，在双方签名、盖章，乙方交齐风险保证金后生效。

　　甲方（盖章）：　　　　　　 　乙方（签字）：

    法定代表人（签字）          身份证号码：

住所地：             联系电话：　　　　　

_________年____月____日