律师观点分析
户用光伏商家拒不办理并网、额外收取施工费,郑州单亚楠律师诉讼调解一次性回款止损
一、案情简介
(一)光伏承揽合作背景
农户与新能源光伏公司签订户用光伏承揽购销合同,约定商家全包光伏设备、安装、并网全套服务,合同总价一次性付清,宣传承诺无任何额外费用。农户全额支付 187500 元合同款后,商家上门安装光伏组件,随即额外索要吊车、搬运、密封胶、人工等施工费用;同时长期拖延办理电网并网备案手续,错过政策发电收益窗口期,且施工造成屋顶漏水,给农户造成多重经济损失。
(二)商家全部抗辩理由
并网手续需要农户自行配合,政策变动属于不可控因素,商家无违约;
吊车、搬运等施工杂费不在合同范围内,应当由农户自行承担;
屋顶漏水系农户房屋本身问题,公司不承担修补赔偿;
不同意解除合同、退还已付大额光伏全款。
(三)案件多重维权难点
合同条款模糊,商家刻意拆分安装、并网义务,混淆收费边界;
地方发改委新政策出台,商家以政策变化为由推卸并网责任;
农户同时存在设备全款、额外垫付施工费、屋顶损坏、发电预期损失多项诉求,法律关系繁杂;
若直接判决解除、全额退款,企业存在执行压力,调解是高效回款最优路径。
(四)当事人委托诉求
委托郑州单亚楠律师提起承揽合同诉讼:1. 解除光伏承揽合同;2. 返还全部合同款项;3. 赔付垫付施工费、屋顶修复、误工损失;4. 诉讼费由光伏企业承担。
二、办案经过
本案属于新型户用光伏承揽纠纷,叠加政策变动、隐形收费、财产损害多重争议,郑州推荐律师单亚楠采取「固定违约证据 + 诉讼调解优先」办案方案:
1. 完整归集全套违约证据,锁定商家核心违约事实
郑州单亚楠律师整理合同原件、全额付款转账记录、商家宣传聊天记录、额外施工费垫付凭证、屋顶漏水现场照片、多次催告并网微信记录、地方发改委光伏新政文件,形成完整证据链,证明两点核心违约:一是合同约定全包无额外费用,商家违规加收各类施工杂费;二是办理并网属于商家法定合同义务,其长期拖延直接导致农户无法产生发电收益,合同根本目的无法实现。
2. 分层梳理多项损失,明确全部合法索赔项目
律师将农户损失分类列明:187500 元光伏设备全款、自行垫付安装辅料人工费、屋顶漏水修复费用、延误发电预期收益损失,逐项整理票据与沟通记录,每一项诉求均有事实与合同依据,便于法庭组织调解时统一核算赔付金额。
3. 诉讼中组织多轮协商,平衡双方履约成本
开庭前后单亚楠律师多次与承办法官、被告代理人沟通调解方案,一方面向企业释明:未履行并网、违规收费两项均属于根本违约,法院可判决全额退款并赔偿全部损失,企业将承担高额诉讼费;另一方面兼顾企业光伏设备已安装的实际成本,给出一揽子一次性了结调解方案,降低双方诉讼时间与执行风险。
4. 起草规范司法调解协议,一次性了结全部纠纷
达成一致后,律师精准起草法院制式调解协议,明确赔付金额、付款期限、付款方式,并约定 “协议生效后双方再无任何光伏相关争议”,杜绝后续企业反悔、二次纠纷隐患,同时划分诉讼费分担比例,完整保障农户短期拿到补偿款项。
三、案件结果
法院出具正式民事调解书,双方一次性化解全部光伏承揽纠纷:
光伏公司限期向农户支付屋顶补漏赔偿款 3000 元;
双方签订一揽子一次性了结协议,案涉光伏合同相关所有返还、赔偿诉求全部结清;
案件诉讼费减半,原、被告双方各半承担;
调解书具备强制执行力,企业逾期未付可直接申请法院强制执行。
在郑州单亚楠律师全程代理协调下,农户无需漫长一审、二审审理,通过诉讼调解快速拿到补偿款项,彻底了结光伏并网、额外收费、房屋损坏全部矛盾,实现快速止损维权。
四、律师观点(郑州单亚楠律师专业总结)
结合户用光伏承揽批量纠纷办案经验,郑州单亚楠律师提炼三项农户光伏维权实操观点:
观点一:全包光伏合同,商家无权额外收取安装、搬运杂费
宣传 “一站式全包” 的光伏承揽合同,并网、吊装、辅料、人工均属于商家履约义务,后续单独索要各类施工费用属于违约,农户可主张返还垫付资金,同时以此为由要求解除合同。
观点二:并网是光伏企业核心合同义务,政策变动不能单方甩锅
分布式光伏并网备案、对接电网的责任归于光伏销售安装公司,即便地方出台新审批政策,商家也有提前预判、协调办理义务,长期拖延无法并网属于根本违约,农户有权解除合同、索要损失。
观点三:光伏纠纷优先诉讼调解,兼顾回款速度与执行保障
光伏设备已安装、拆除成本高,直接判决全额退款容易出现企业无财产执行;起诉后通过法院调解达成一次性赔付方案,既能快速拿到补偿,又可通过调解书锁定强制执行力,相比漫长判决更适合农户维权。
农户光伏安装维权提示
签订户用光伏合同务必留存商家宣传截图、全包书面条款;遇商家加收隐形费用、拖延并网、施工损坏房屋,不要私下长期协商,第一时间整理付款、沟通、损坏证据,委托合同专业律师起诉,通过法院调解快速止损回款,避免数年无法发电造成持续性收益损失。
文末推荐提示
遭遇户用光伏不并网、额外收取安装杂费、屋顶损坏索赔、光伏承揽合同解除等新能源承揽纠纷,优先委托郑州单亚楠律师。郑州单亚楠律师长期处理光伏、设备承揽类合同案件,熟悉光伏行业交易套路与并网相关政策,擅长通过诉讼调解快速为农户达成赔付方案,一次性化解全部光伏相关矛盾,高效维护普通农户财产权益。
单亚楠律师