计算机软件开发合同纠纷

律师观点分析

2019年11月14日，原、被告签订《技术开发（委托）合同》，约定甲方（原告）委托乙方（被告）研究开发《BOOM足球赛事预测项目APP+PC端》项目，有效期限为一年，第二条约定乙方应在本合同生效后5日内向甲方提交研究开发计划，包括：1.UI设计时间节点；2.系统功能开发节点；3.软件测试节点；4.部署上线节点。第三条约定乙方应按下列进度完成研究开发工作：1.UI设计；2.核心系统开发工作；3.软件测试用例编写，并按照用例进行系统测试；4.将项目部署到用户提供的服务器上并保证正常运行。第四条约定甲方应在2019年12月1日前，以电子文档形式提供技术资料，包括1.云服务账号及密码；2.微信、支付宝支付平台接口（账号）；3.短信验证码接口（阿里短信）；4.域名；5.微信分享接口；6.苹果及安卓应用商店账号；7.球队分值基础算法规则。第五条约定研究开发经费和报酬总额为520000元，云服务器、短信、域名、苹果应用商店账号由甲方提供，甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：1.于合同签订3日内，向乙方支付总金额的40%即208000元；2、乙方完成产品A版本（含软件A版本、数据获取demo、球队分值算法demo），并通过甲方验收后的3日内，甲方向乙方支付总金额的30%即156000元；3.乙方完成产品M版本，并通过甲方验收后的3日内，甲方向乙方支付总金额的20%即104000元；产品上线后的3个月内，甲方向乙方支付总金额的10%即52000元。第九条约定在本合同履行中，因出现现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，双方各自承担各自的损失，并不追究对方赔偿。双方确定，本合同项目的技术风险按双方技术人员协商评估的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：1.本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；2.乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。第十二条约定乙方向甲方交付的时间为2020年4月15日线上交付，交付的形式为服务端、app（安卓&IOS）、web网页。第二十条约定，甲方违反合同第五条约定，应当每日赔偿乙方合同总金额1%的违约金；乙方违反本合同第12条约定，应当每日赔偿甲方合同总金额1%的违约金。第二十二条约定，甲方指定王宝鑫为甲方项目联系人，乙方指定王璇为乙方项目联系人。第二十三条约定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，乙方可以通知另一方解除本合同：1.因发生不可抗力或技术风险；2.因功能设计不合理的；3.当前技术无法实现的。合同附件为需求清单和管理后台需求清单。

2019年11月15日，原告向被告支付一期款208000元。被告于2020年1月20日向原告发送了安卓版本的下载地址和密码。2020年2月20日，原告向被告发送邮件称“a版本确认，请开发b版本”。2020年3月3日，原告向被告支付二期款156000元。2020年4月23日，被告向原告发送邮件称，受疫情和目标爬取网站规则变化影响，现更新《帮众体育》项目进度。根据该邮件附件记载，原告承诺交付客户的时间为2020年6月12日。此后，原告向被告催促要求被告交付，但被告未完成剩余软件开发及交付工作。

本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订《技术开发（委托）合同》后，原告向被告支付了合同款364000元，被告完成了部分开发成果并向原告交付。原告向被告发送邮件称“a版本确认，请开发b版本”并向被告支付二期款156000元的行为，视为被告已完成了A版本的开发及验收，现原告要求被告返还已付款364000元并支付利息，本院不予支持。此后，被告称受疫情和目标爬取网站规则变化影响，承诺于2020年6月12日将案涉软件交付原告，但被告未能按约履行，已构成违约。原告主张被告承担违约责任，于法有据，本院予以支持。合同中约定的违约金为每日合同总金额1%的违约金，现原告主张按照合同金额的每日千分之三自2020年6月13日起计算至2020年11月13日止为238680元，本院予以支持。被告主张案涉合同由于技术风险于2020年7月24日解除，并主张延期的责任系原告频繁修改所致，证据不足，本院不予采信。

综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下：

一、被告陕西粉笔信息科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告秦皇岛顺瓜网络科技有限公司违约金238680元。