“逾期索赔失权”条款是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，约定合法有效，应予适用。例外：①“不可抗力”除外。即使承包人未在约定期限内提出工期索赔，根据《民法总则》第180条第1款规定，不可抗力情形下免除工期延误责任，但承包人仅可以主张免除工期延误责任，不可以索赔费用；②承包人提出合理抗辩的除外。最高院民一庭在《建设工程司法解释（二）》理解与适用中认为，约定逾期失权的目的是防止纠纷发生时事实真伪不明，如果承包人有充分证据证明工期应予顺延的，法院应予审查。
“逾期索赔失权”条款是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，约定合法有效，应予适用。例外：①“不可抗力”除外。即使承包人未在约定期限内提出工期索赔，根据《民法总则》第180条第1款规定，不可抗力情形下免除工期延误责任，但承包人仅可以主张免除工期延误责任，不可以索赔费用；②承包人提出合理抗辩的除外。最高院民一庭在《建设工程司法解释（二）》理解与适用中认为，约定逾期失权的目的是防止纠纷发生时事实真伪不明，如果承包人有充分证据证明工期应予顺延的，法院应予审查。
下一篇
对资格预审文件有异议的处理上一篇
工程签证单工程量的确认