李龙律师
以法律的智慧服务人 以法律的知识帮助人
18692245318
咨询时间:09:00-21:59 服务地区

长沙XX建筑工程有限公司与被告ZZ置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案

发布者:李龙律师 时间:2017年09月11日 711人看过举报

律师观点分析

工程停摆五年,律师为项目经理拿回数百万保证金!

2009年10月8日,原、被告双方签订的《建设工程施工承包合同书》约定:被告开发的怀化市迎风东路某某电子集团内百龙●观天下商住楼项目由原告承建施工。并交纳保证金300万元,由被告办理好施工许可证。自交纳保证金一个月内无法开工,被告应退还原告保证金并按2%的月利率支付利息,合同继续有效。合同签订后,原告依约支付了保证金300万元,在未取得施工许可证的情况下,原告组织施工队进场进行了前期的土方开挖工作,后因被告员工打架事件导致停工。原告之后通过电话、发函以及当面等多种方式协商重新开工事宜均未果。

一、被告隆回县百龙置业有限公司限本判决生效之日起10日内退还原告长沙靖港建筑工程有限公司交纳的3000000元,并按照中国人民银行同期贷款利率支付利息937487元(利息计算至2014年10月9日止,顺延照计);

二、被告隆回县百龙置业有限公司限本判决生效之日起10日内向原告长沙靖港建筑工程有限公司支付工程款人民币304542.47元;


李龙律师 已认证
  • 执业11年
  • 18692245318
  • 湖南华湘律师事务所
咨询律师
  • 入驻华律

    11年 (优于73.57%的律师)

  • 用户采纳

    9次 (优于90.56%的律师)

  • 用户点赞

    16次 (优于95.76%的律师)

  • 平台积分

    8032分 (优于94.68%的律师)

  • 响应时间

    一天内

  • 投稿文章

    40篇 (优于98.47%的律师)

版权所有:李龙律师IP属地:湖南
技术支持:华律网蜀ICP备11014096号-1 个人网站总访问量:111426 昨日访问量:98

华律网提示:本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向华律网投诉入口反馈, 有害信息举报