冯正月律师
律师观点分析
案情简介
建设工程领域，工程款付款条件的认定常常成为案件胜负的关键。很多施工班组、分包企业完成施工之后，总包方常以 “还没有和建设单位完成竣工验收、没有结算” 为由，拒绝按合同约定足额支付工程款。即便工程早已实际交付使用，分包方依旧面临拿不到足额工程款的困境。
本案属于典型的建设工程施工合同纠纷。当事人作为分包施工单位，承接外墙涂料施工项目，依照合同约定完成施工任务。双方签订班组施工合同，合同明确约定：总包方与建设单位完成竣工验收手续后三十天内，应当支付至结算总价 97% 工程款。
项目完工之后，总包方仅支付部分工程款。双方在进度款审批、签证增项、第三方代工扣款、额外施工项目上产生巨大争议。总包方以项目未完成竣工验收，付款条件不具备为由，只同意支付较低比例工程款。当事人向一审法院提起诉讼。一审法院审理后，认定付至 97% 工程款的条件尚不具备，仅判决支付部分工程款。
当事人不服一审判决，委托珠海冯正月律师代理二审上诉程序，希望通过二审程序纠正一审认定，争取足额工程款。
办案经过
接受二审委托之后，珠海冯正月律师全面复盘一审卷宗材料，精准识别本案核心症结：一审阶段虽然申请了调查令调取竣工验收备案资料，但调取的关键证据没有被一审法院审查采信，直接导致一审法院认定 97% 工程款付款条件未成就；同时案件还存在代工扣款、签证费用、结算后新增施工项目等多重争议点。珠海冯正月律师针对二审诉讼，制定完整上诉代理方案。
1、梳理全案证据，锁定二审核心突破口
珠海冯正月律师仔细审阅合同条款、进度款审批表、结算清单、微信聊天记录、调查令材料等全部卷宗。确定本案最核心的上诉突破口：案涉工程已经完成竣工验收备案，应当触发合同约定付至 97% 工程款的付款义务。
珠海冯正月律师发现，一审当中虽然申请调查令调取竣工验收资料，但调取得来的关键证据，一审没有进行实质审查。二审当中，必须把竣工验收备案相关证据完整提交法庭，证明整体项目已经完成竣工验收备案，合同约定付款条件已经达成。
2、精准撰写上诉意见，分层梳理多项争议焦点
珠海冯正月律师围绕四大争议问题撰写上诉文书：第一，案涉项目已经竣工验收，应当支付至 97% 工程款；第二，结算之后新增施工部分应当在本案一并处理，不应要求另行起诉；第三，在职项目管理人员出具的签证统计表效力应当得到认可；第四，进度款审批表当中的第三方代工扣款仅为流程审批，并非最终结算，应当按照实际发生金额认定扣款。同时把微信聊天原始记录、项目施工往来文件全部整理，形成完整证据目录，向二审法院提交。
3、二审组织证据交换，充分发表代理意见
二审阶段双方均提交新证据，法院组织证据交换。珠海冯正月律师重点向合议庭阐述：总包方和建设单位是否完成内部结算，不能对抗分包合同约定的付款义务；整体项目已经竣工验收备案，满足合同约定付款节点，应当按照 97% 标准计算应付工程款。
同时，珠海冯正月律师针对代工扣款、签证费用、新增施工部分等多项争议逐一发表代理意见，向法庭说明各项事实背后的法律逻辑，全力争取支持当事人全部上诉请求。
案件结果
二审法院结合新提交证据重新查明案件事实，对案件作出改判。
1. 二审法院查明案涉整体工程项目已经完成竣工验收备案，认定合同约定付至 97% 工程款的条件已经成就，撤销一审判决；
2. 改判总包方向当事人支付工程款，相比一审判决金额大幅增加，并且从竣工验收备案届满之后开始计算逾期付款利息；
3. 对于没有充分证据、又不申请司法鉴定的新增施工部分，释明当事人可另行主张；部分签证、扣款争议因证据原因未予以支持。
本案通过二审上诉，在珠海冯正月律师的代理下，实现关键改判，当事人拿到远高于一审的生效判决债权，最大限度维护施工方的财产权益。
律师观点
珠海冯正月律师结合本案建设工程施工合同二审改判真实案例，针对工程分包、班组施工常见法律风险，给出实务总结与法律提示：
第一，总包方与建设单位没有结算，不能无限期拖欠分包工程款。很多施工合同会约定以总包和建设方验收、结算作为付款节点。珠海冯正月律师提醒：如果项目已经完成竣工验收备案、实际交付使用，即便总包与建设单位内部没有完成结算，分包方依然有权按照合同约定主张对应比例工程款，不能以甲方未给钱作为拒付分包工程款的理由。
第二，调查令是建设案件非常重要的取证手段，但拿到证据不等于证据会被法院采信。珠海冯正月律师提示：当事人拿到调查令调取的档案材料后，务必及时完整提交法院，并且申请法庭对该证据组织质证。如果证据提交程序存在瑕疵，很可能出现证据明明客观存在，但一审法院没有审查认定的不利局面，本案就属于该类情形。
第三，进度款审批表、过程性结算文件要区分 “流程文件” 和 “最终结算文件”。施工过程当中，为了申请进度款，双方经常签署各类审批表格。部分审批文件仅用于内部走付款流程，并不代表双方最终对账结算。但是一旦盖章签字，会产生很强法律推定效力。施工企业签字盖章前，务必要留意条款内容，对不认可的扣款、金额，当场书面提出异议，避免后续诉讼陷入被动。
第四，工程增项、签证务必完善书面手续。项目管理人员在职期间出具的签证文件有证明效力，但人员离职之后，证据证明效力会受到挑战。珠海冯正月律师建议：发生增项施工，尽量要求甲方加盖公章确认工程量；如果只有微信沟通，务必完整保存原始聊天记录；双方无法对新增工程量达成一致，又缺少充分证据时，司法鉴定是重要途径，不申请鉴定会承担举证不能的后果。
第五，一审败诉不要轻易放弃，要客观评估二审改判可能性。珠海冯正月律师指出，二审改判往往依赖新证据、一审遗漏审查关键事实。拿到不利一审判决之后，应当尽快委托专业律师复盘全部案卷，找准案件突破口，评估上诉风险，及时行使上诉权利。