案情简介：

  甲欲装修一套婚房，遂通过朋友介绍与A公司签订了装修合同，乙作为A公司代表签订了合同，并盖了公司公章。合同约定包干价50万元，并明确了套餐内的具体装修项目。后甲支付了首付款10万元，A公司出具了收款收据。其后，甲按照工程进度向乙支付了装修款，并新增了装修项目，部分材料款向第三人支付，A公司对此均不知情。后因装修迟迟未能完工，甲诉至法院，要求A公司返还未完工的装修款，并赔偿逾期交付违约金。

法院判决：

  驳回甲的全部诉讼请求。

律师解读：

1. 乙的收款行为是否视为A公司的收款行为？

  本案中，乙并非A公司的法定代表人，其行为后果并不天然归属于公司。乙的收款行为是否能视为公司收款，关键在于公司是否授权乙对外收取装修款。授权包括书面的授权文件，也包括事实行为的授权，比如乙收取款项后公司仍安排人员进场装修等。本案中，A公司在收取第一期首付款后，向甲出具了收款收据。而后续甲付款给乙的行为，公司并未出具相应收款收据，也未再安排人员进场装修。故乙的收款行为系其个人行为，不应当视为公司的收款行为。

2. 未完工的装修款究竟为多少？

  本案中，甲主张公司需返还20万元，列明了对应的未完工项目。经分析，其中未完工项目中包括多项新增的装修项目，而合同中明确约定，甲不得与公司管理人员私下新增项目，故对此公司不承担责任。另外，甲提供的支付记录中，有22万元系支付至第三人的材料款，甲并不能证明该款项与公司有关，故该款项应当在起诉金额汇总扣除。故扣除该第三人的款项后，甲不存在未完工的装修款，无权要求公司返还。

3. A公司是否存在逾期交付责任？

  本案中，A公司在收取首付款后，按期完成了相应的施工。后因甲迟迟未付剩余的装修款，根据合同约定，公司有权顺延工期及停工，不存在逾期交付责任。

案件建议：

  现实生活中，不少人在装修时都会遇到烦心事儿，有采购的材料不合格的，有装修工期拖延的，也有装修价格大幅超预算的。就本案来说，甲出了钱，装修也没有完工，为何不能支持他的诉讼请求？关键在于甲自身没有尽到审慎义务。如果甲能在每次付款后要求公司出具收款收据，并就新增装修项目与公司及时签订补充协议，那就不至于既花了钱，又拖延了工期，最后还无法向公司要求赔偿。