律师观点分析

    案件简介：

    被告为原告进行装饰装修施工，签订合同及预算报价表，后双方协商一致，约定被告以工程总价10万元承揽工程，并约定工程应于2016年3月15日全部完工，否则被告每拖延一天按200元计算违约金。原告已依约支付工程款8万元，但被告一拖再拖，甚至意图减少工程量，截至2016年6月4日，工程仍未完工。原告被迫答应与被告重新签订《协议书》，被告要求完成套餐内8万元的工程量，并将工程完工日期延迟到2016年6月30日，仍约定按200元每天计算逾期违约金。但截至起诉日前，被告未完工交付，不接听原告电话并拒绝交还钥匙与门卡，现有工程也出现客厅、餐厅天花有裂纹以及阳台墙面刷错油漆的质量问题，为此，原告需另行支付3万多元将工程收尾修复质量缺陷并更换门锁等。

    本律师代理原告进行诉讼，收集工程合同、协议书、房屋返工工程等证据。被告拒绝赔付且拒绝出庭与答辩。而后法院判决：被告返还工程款8000元、赔偿修复费用200元、赔偿工期延误损失9000多元予予原告。

   律师点评：本案被告以个人名义承揽装饰装修合同，延迟工程完工时间并要求增加工程款。本案难点在于起诉时并无被告的身份信息，本律师调取物业登记、消防责任登记等证据先查取被告身份信息得以起诉，而后房屋返工的证据收集也出现了困难，评估成本过高，而后我们进行了一个返工工程报价，法官也认定了，并结合对方延迟完工的违约金进行了公证合理的判决。

   律师建议：在签订装修装饰合同的时候讲工程包括的材料、时间、违约金等详细标明，最好连品牌型号都约定清楚，以免承揽方有设置陷阱的机会。