旷良勇律师
以法律的智慧服务人 以法律的知识帮助人
18397688886
咨询时间:06:30-23:30 服务地区

开发商迟迟不办房产证 75业主获赔50多万

作者:旷良勇律师时间:2018年10月13日分类:律师文集浏览:375次举报

来源:海南特区报 | 作者:吴兴

  75名业主在东方市某小区购买了78套商品房,开发商交房后,未按合同约定及时办理房产证,致逾期1年7个多月。近日,海南省第二中级人民法院依法审结该案,终审判决开发商东方某工程公司分别支付每户业主4千元-1.1万元不等的违约金,共赔付50多万元。


  2013年1月,姚某等75名购房人陆续购买了东方某工程公司开发建设的78套商品房,双方签订《商品房买卖合同》,约定开发商应在商品房交付使用后360个工作日内,将办理权属登记的资料报产权登记机关备案,否则需按已付房价款的2%向购房人支付违约金。随后,购房人支付了全部购房款。2014年4月陆续交房后,购房人相继入住,直到2016年11月22日,开发商才提交办证申请。为此,购房人诉至法院,要求开发商赔偿逾期办证违约金。一审法院判决支持了购房人的诉讼请求。


  东方某工程公司不服,上诉称建设该楼时,住建部门以危害通用机场飞行安全为由要求停建,致竣工验收、消防验收滞后;因市政排污管网未建好,致其排污管道未接通,导致环保备案验收滞后。其主张由于上述政府原因导致办证逾期,应免责。


  经查,该楼在签订合同前已被通知停工,且住建部门及消防部门在2014年、2015年曾要求开发商及时申请竣工验收备案,其未及时申请亦是逾期办证的原因。合同约定,给排水在房屋交付使用时即达到使用条件。市政排污管道未接通是在房屋交付前已存在的事实,且环保部门亦明确未接通时应自建污水处理站处理,开发商明知这些事实,仍未采取措施应对,存在过错。


  海南二中院经审理认为,东方某工程公司交房后,未按照合同约定期限将办理权属登记资料报产权登记机关备案,致购房人不能在规定期限内取得房地产权属证书,构成违约。二审除对其中6件因购房人同意延长办证期限或免除东方某工程公司责任而驳回其诉讼请求外,其余72件均维持了一审判决。

责任编辑:龙江楠

注:此文系洞口县律师旷良勇转载,非原创,如侵犯著作权,请及时告知洞口县律师旷良勇,洞口县律师旷良勇会第一时间进行删除,谢谢!




旷良勇律师 已认证
  • 18397688886
  • 湖南湘驰律师事务所
咨询律师
  • 入驻华律

    10年 (优于66.49%的律师)

  • 用户采纳

    22次 (优于94.61%的律师)

  • 用户点赞

    492次 (优于99.72%的律师)

  • 平台积分

    37832分 (优于98.87%的律师)

  • 响应时间

    一天内

  • 投稿文章

    1032篇 (优于99.88%的律师)

版权所有:旷良勇律师IP属地:湖南
技术支持:华律网蜀ICP备11014096号-1 个人网站总访问量:873484 昨日访问量:1451

华律网提示:本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向华律网投诉入口反馈, 有害信息举报