姚丹律师

  • 执业资质:1120120**********

  • 执业机构:天津优法律师事务所

  • 擅长领域:婚姻家庭合同纠纷房产纠纷法律顾问工程建筑

打印此页返回列表

如何确定停、窝工损失

发布者:姚丹律师|时间:2022年08月17日|分类:合同纠纷 |1388人看过

建工项目由于工期较长,在建工合同履行过程中,难免有影响合同履行的情况出现,在签订建工合同时,发承双方一般都会对停、窝工损失进行约定,包括索赔情况、索赔金额的确定以及索赔程序正常来讲当发生了停、窝工损失时,承包方应及时向监理和发包方提交确认书,说明损失发生的原因、停窝工天数等,经监理或发包方确认后,完成整个索赔确认程序,但如果监理或发包方不予确认,后期又该如何主张呢?

天津市第一中级人民法院曾审理过这样一则案例:

1、因建设单位未取得施工许可证等相关手续延期开工(2013年6月1日至2016年8月26日),原告主张项目人员管理费、塔吊基础及预埋件增加费、塔吊基础降水费。

法院经审理认为,该期间尚未开工,现场无管理人员,对项目人员管理费不予支持。塔吊基础、预埋件增加费用及塔吊基础降水费用,因有监理单位及建设单位确认,经鉴定机构鉴定损失数额,本院予以确认。

2、因重污染天气停工(2016年10月2日至2016年10月4日)。

法院经审理认为:无停工令或证明停止施工的证据材料,不予支持。

3、因美丽天津一号工程(2016)27号文件规定停工(2016年11月10日至2017年2月28日),索赔项目人员管理费、后勤人员工资、互联网费、保安费、垃圾清理费、措施增加费、临建日常维护费、看护库房费用。

法院经审理认为:原告提交的只有财务凭证及监理后补签字确认的现场管理人员花名册,无人员在现场的证据资料,综合原告提交的证据材料及鉴定机构的意见,对该部分损失不予确认。措施增加费用综合工程停工情况,并经询问鉴定机构意见,该部分费用具有客观性,本院予以确认。后勤人员工资、互联网费、保安费、垃圾清理费、措施增加费、临建日常维护费、看护库房费用等无证明资料,鉴定费用为0元,本院依据鉴定意见予以认定。

4、建设单位直接分包工程导致停工(2017年3月14日至2017年3月27日),索赔工人窝工费。

法院经审理认为:依据原告提供的2017年3月22日会议纪要记录现场工人数量计算,鉴定机构鉴定,对该部分窝工损失本院予以确认。

5、因人防设计缺陷停工(2017年4月27日至2017年6月12日),索赔工人窝工费。

法院经审理认为:根据原告提供的会议纪要及监理贾兆成后补确认的窝工人数计算,经询鉴定机构意见,该部分损失具有客观性,本院予以确认。

由此可见,在监理单位及建设单位未确认停、窝工损失的情况下,承建单位应及时保留现场人员照片,花名册、工资发放记录等,产生实际损失的证明材料。


0 收藏

相关阅读

免责声明:以上所展示的会员介绍、亲办案例等信息,由会员律师提供;内容的真实性、准确性和合法性由其本人负责,华律网对此不承担任何责任。