本文从四川华西集团有限公司与新疆天虹实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案讨论工程索赔过程中的签证问题
生效法院认为:
关于设计变更签证问题,华西公司亦未提供证据证明天虹公司认可其设计变更的工程量。关于工程联系单问题,因双方当事人并未在合同中约定将工程联系单作为计付工程款的依据,因此,华西公司的该项主张缺乏依据,本院不予支持。
建设工程施工过程中,经常会遇到一些影响工期及工程价款的事件发生,这时,需要合同双方本着互惠互利、精诚合作的原则,就工期、价款、损失等达成新的一致意见,从而签订相关的补充协议,常用的是工程签证。
1、工程签证的定义
工程签证是指承发包双方在履行施工合同过程中,发生合同以外的责任事件,需要调整工程造价或者顺延工期、赔偿损失等情形,双方达成的意思表示一致的补充协议。【双方代表在施工及结算过程中对确认工程量、增加合同价款、支付各种费用、顺延竣工日期、承担违约责任、赔偿损失等内容达成一致意见的补充协议】
工程签证涉及的内容非常广泛,主要是指除承发包双方就设计图纸、施工方案所确定的工程内容外,合同及工程量清单中未含有而施工中又实际发生的事件所办理的签认证明
2、工程签证的构成要素
工程签证的构成:主体资格、授权、具体内容、意思表示一致
主体资格:承发包双方,共同签字盖章确认。
授权:双方代表需有正式授权签署该文件的文书。
具体内容:工期顺延、价款变化、工程量变化。
意思表示一致:签署意见只能是同意、批准等明确表态的内容,不能为已阅,如果仅载明已阅,不能作为价款及工程索赔的依据,非直接结算依据,非有效签证。
3、如何做好签证工作
及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证,如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况,及工期顺延。并且要马上向你的领导汇报办理情况。不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等,应在合同中约定而合同中没约定的,应由有关管理人员以补充协议的形式约定。
(1)现场签证必须是书面形式,手续要齐全。
(2)凡预算定额内有规定的项目不得签证。
(3)现场签证内容应明确,项目要清楚,数量要准确,单价要合理。
中级工程师
(4)现场签证要及时,在施工中随发生随进行签证,应当做到一次一签证,一事一签证,及时处理。
(5)甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作,提高责任感,遇到问题双方协商解决,及时签证,及时处理
下一篇
无
上一篇
无