近日,面对开发商以“极端天气+疫情不可抗力”双重免责抗辩、拒付超1200万元违约金的复杂局面,中恒信律师事务所房产律师团队通过精准拆解工期延误证据链,在仲裁程序中成功击穿17项免责主张,助当事人实现"退房+赔偿"双诉求,为同类案件树立了示范典型。
案情回顾
三重免责盾牌下的维权困局
本案中,2019年4月,申请人与某开发商签订总价1005.7万元的商业房产预售合同,约定2021年6月交付。截至2022年5月,开发商以极端天气延误、海外疫情供应链中断为由主张免责,拒绝承担逾期交房责任。为维护自身合法权益,当事人委托中恒信律师事务所房产律师团队提起仲裁。
破局关键
证据工程瓦解免责壁垒
针对开发商精心构建的“不可抗力”防火墙,中恒信律师事务所房产律师团队启动全维度证据攻防体系:
供应链穿透审计:通过海关进口数据核验,揭露所谓海外断供阶段仍有43批次建材正常入关;
工期管理逆向推演:咨询建筑专家重构施工进度模型,证实实际延误远超免责天数;
解除权时效保卫战:锁定2022年2月催告函关键送达证据,阻断时效抗辩;
损失评估双轨制:同步启动房产现值评估与重置成本测算,夯实1005万本金+100万违约金主张;
程序规则精准卡位:依据《仲裁规则》,将律师费、仲裁费纳入赔付范围。
案件结果
千万权益全额实现
经过审理,北京仲裁委员会采纳中恒信律师事务所房产律师团队的意见,裁决:
(一)确认双方签订的《北京市商品房预售合同》解除;
(二)被申请人向申请人全额返还购房款10057842元;
(三)被申请人向申请人支付违约金1005784.2元;
(四)被申请人向申请人支付律师费;
(五)仲裁费用由被申请人全部承担。
案件启示
房产交易维权的三大铁律
本案胜诉凸显了中恒信律师事务所房产律师团队在复杂案件中的精细化作业能力。近三年,中恒信律师事务所房产律师团队累计为客户追回房产交易损失超亿元。“本案胜诉体现了我们对免责抗辩的破解能力,”北京市中恒信律师事务所房产律师团队负责人表示,“越是标的大、证据杂的案件,越需要专业团队开展证据降维打击。”
同时,购房者在面临类似情况时也应牢记房产交易维权的三大法则:签订合同时,应在补充协议明确“免责适用条件”等关键条款;必要时,可对施工进度、催告通知等关键节点需采用区块链存证+公证送达;解除权须在法定期间内以可追溯方式行使。