崔瑞楠律师网

以法律的智慧服务人 以法律的知识帮助人

IP属地：河南

崔瑞楠律师

  • 服务地区：查看服务地区

  • 主攻方向：债权债务

  • 服务时间：08:00-21:59

  • 执业律所：河南益仟律师事务所

在线咨询 收藏 0人关注

法律咨询热线|

18237162021点击查看

董XX、郑州市XX公司商品房预售合同纠纷二审民事判决书

发布者：崔瑞楠|时间：2021年09月29日|75人看过举报

律师观点分析

本案中，新郑市阳某城XX一期业主起诉退房，因该被告开发商建设房屋质量降标，小区绿化、学校等配套都与当初宣传不符。但被告开发商还是通过了五方验收，房屋逾期交房时间达100多天，但五方验收材料日期被开发商填写提前致使法院认定逾期时间较短，没达到合同解除的条件致使退房未得到支持。建议针对逾期交房的业主，如果逾期时间较长，起诉退房的可能性还是很大的。

  • 全站访问量

    120867

  • 昨日访问量

    162

技术支持：华律网 - 版权所有：崔瑞楠律师

Copyright©2004-2024 ICP备案号：蜀ICP备05003493号

免责声明：以上所展示的会员介绍、亲办案例等信息，由会员律师提供；内容的真实性、准确性和合法性由其本人负责，华律网对此不承担任何责任。

华律网提示：本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责，如您对信息真实性及合法性有质疑，请向华律网投诉入口反馈，有害信息举报